alg. verkoopsvoorwaarde

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MJ Sani&CV Commv 1. Toepasselijkheid: 1.1 Op de rechtsverhouding tussen MJ Sani&CV Commv en haar klanten is het Belgisch recht van toepassing. 1.2 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden die de medecontractant, hierna genoemd als klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk afgeweken worden. 2. Facturen: betaling 2.2 Al onze facturen zijn contant betaalbaar en opeisbaar 2.3 De betaling voor een onderhoud gebeurt steeds onmiddellijk na een onderhoud voor particulieren. Voor bedrijven kan, na schriftelijk toezegging van de zaakvoerder, de wettelijke regel van 30 dagen na factuurdatum gelden 2.4 Het factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk op de vervaldag. Bij het overschrijden van de vervaldag zal bij elke herinnering een administratieve kost van 175 euro worden aangerekend. 2.5 Na 3 herinneringen zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 350 EURO en dit zonder enige ingebrekestelling maar door het louter feit van de wanbetaling op de vervaldag. 2.6 Laattijdige betaling van 1 factuur maakt dat andere openstaande facturen, niet-vervallen facturen ook onmiddellijk opeisbaar worden. 2.7 Tot de datum van volledige betaling van de factuur blijven de geleverde goederen eigendom van onze firma. Het risico gaat evenwel reeds over bij de levering. Diensten die aangevraagd zijn maar niet tijdig worden geannuleerd, hetzij schriftelijk of telefonisch, wordt een voorrijkost aangerekend van 80 EURO excl BTW. plus een verplaatsingsvergoeding. 2.8 Wanneer een overeenkomst verbroken wordt door de klant zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor het betrokken werk verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de werken na te streven en een voorschot te vorderen van 45% op de nog uit te voeren werken. eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant, noch door derden. 2.9 Afmetingen van radiatoren kunnen pas genomen worden als het gebouw winden waterdicht is. 3. Uitvoering van de werken: 3.1 De klant dient er voor te zorgen dat men toegang heeft tot de locaties. In zoverre dat MJ Sani&CV Commv deze zelf dient vrij te maken, is dit enkel uit welwillendheid en bijgevolg zonder dat diens aansprakelijkheid in het gedrang komt. 3.2 Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen telefonisch of schriftelijk overeengekomen is. Meerwerk wordt alleen in overleg met de technieker doorberekend. Alle eventuele meerwerken ingevolge van de werkzaamheden of andere vallen ten laste van de klant. 3.3 Indien wij bij de klant genoodzaakt zijn, om onze werken uit te voeren zijn oprit of erf op te rijden, op het fietspad of voetpad te staan zijn wij niet veraansprakelijk voor schade aan mazouttanken, putten, deksels, boordstenen, voetpaden, bestrating, bovenleidingen of schade van gelijk welke aard. 3.4 Indien nodig vragen wij U onze technieker te voorzien van de nodige watertoevoer en electriciteit, alsmede voor eventuele beproeving of inbedrijfstelling. Om eventuele opsporings- en graafwerken tot een minimum te beperken is het ook aangewezen om plannen van het huis klaar te leggen. En zijn wij nooit aansprakelijk bij schade. 3.5 Breng voor de werken de technieker op de hoogte van eventuele ontstoppingsproducten om brandwonden door chemische middelen te voorkomen. 3.6 De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvraag en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden. 3.7 De klant dient hulp te verlenen aan MJ Sani&CV Commv, waarvoor het verplaatsen van stukken, nodig voor het bereiken en verrichten van het werk, de medewerking van meer dan 1 persoon nodig is. 3.8 Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offertes zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. 3.9 Uitvoering van de werken kunnen opgeschort worden door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. 3.10 De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient er voor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15min) zullen worden doorgerekend aan de klant. 4. Garantievoorwaarden-onderhoudwaarborg: 4.1 MJ Sani&CV Commv kan onderhouden aan ketels of andere werken niet garanderen. Het betreft een inspanningsverbintenis. 4.2 Tenzij anders luidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 4.3 MJ Sani&CV Commv is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maat en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie de maten, de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. 4.4 De aansprakelijkheid mbt de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. 4.5 De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of van algemeen aanvaard zijn, of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 4.6 Klachten ivm verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. 4.7 Op de uitgevoerde herstellingen worden geen waarborgen gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- of montagefout bewezen is met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling De waarborg dekt evenwel nooit: - Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen Schade veroorzaakt door overmacht De toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur door om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon waaronder de koper of zijn aangestelden Een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is gelet op de eigenschappen ervan behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop Vorstof vochtschade MJ Sani&CV Commv is geenszins aansprakelijk voor schade die het gevolg is van defecte buizen, slecht werkende en of slecht onderhouden toestellen. Dan minderwaardige materialen en alle andere materialen